Аванс

Возврат аванса при форс-мажоре в 2023 году: Порядок и условия возврата предоплаты в случае непреодолимой силы

Возврат аванса при форс-мажоре в 2023 году: Порядок и условия возврата предоплаты в случае непреодолимой силы

Форс-мажор рассматривают как обстоятельство, освобождающее от исполнения условий договора. Но нужно учитывать, что такое ограничение может работать временно, и после изменения ситуации придется рассчитаться по долгам. Чтобы невозможность исполнить обязательства не обернулась в дальнейшем новыми убытками, нужно правильно уведомить контрагента и подтвердить документально. В каких случаях обязательство прекращается полностью автоматически, объясняет юрист.

Рассказывает эксперт

Дмитрий Булгаков, ведущий юрист консалтинговой компании Prospectacy, консультант по налогам и сборам MBA.

Возврат аванса при форс-мажоре в 2023 году: Порядок и условия возврата предоплаты в случае непреодолимой силы

2020 г. стал переломным во многих сферах. По-другому пришлось взглянуть на вещи, которые раньше оставались в тени. Речь пойдет об обстоятельствах, заставивших бизнес открыть страницу договора, которую многие пробегали поверхностно глазами. Пункт, где изложены условия о форс-мажоре.

Что это такое

Гражданский кодекс РФ, вместо общепринятого термина, использует словосочетание «непреодолимая сила», давая ей определение как «чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства». (п. 3 ст.401 ГК РФ).

Верховный суд РФ (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств») пояснил, что:

  • требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях; «…выход за пределы «нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах» Определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2015 г. N 306-ЭС14-7853
  • признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную деятельность с должником, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий (если другое не предусмотрено законом).

В тему! Причины и последствия полного и технического дефолта.

Как избежать лишних потерь

Наступление форс-мажора в рамках ст. 401 ГК РФ только освобождает от ответственности за неисполнение обязательства, но не прекращают его полностью, если выполнить их можно после того, как отпали такие обстоятельства.

Возврат аванса при форс-мажоре в 2023 году: Порядок и условия возврата предоплаты в случае непреодолимой силы

он уже принял меры для защиты от последствий. Источник: freepik.com/prostockstudio

Если не можете исполнить условия договора вследствие форс-мажора, необходимо предпринять обязательные действия по уведомлению другой стороны, чтобы исключить возможные потери в виде выплаты неустойки, возмещения убытков.

Если нет возможности договориться с контрагентом мирным путем, должны быть готовы к плохому сценарию – доказывать свою позицию в суде. Поэтому всё собираем и храним в бумажном виде (переписка, уведомления, документы и прочее).

Рассмотрим подробнее алгоритм действий в такой ситуации.

Уведомляем контрагента

Должник обязан сообщить другой стороне о наступлении форс-мажора в порядке, который указан в договоре. Если такой пункт в нем отсутствует, ориентируемся на закон и практику.

Примеры можно найти в открытых источниках.

Рекомендуем обязательно указать:

  • реквизиты договора;
  • конкретные обстоятельства непреодолимой силы, ограничительные меры со стороны властей, которые не позволяют исполнить условия;
  • какие именно обязательства по договору не могут быть выполнены;
  • период просрочки, если они известны на данный момент (например, срок действия ограничений);
  • какие меры принимает должник (если это возможно) по снижению убытков контрагента.
Таблица 1. Как направить уведомление

Параметры В договоре условия Предусмотрены Не указаны
Срок Установлен Немедленно, не позже следующего дня после возникновения сложностей
Форма По договору Заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений
Адрес По указанному в договоре Если не совпадает, согласно выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Приложения Согласно приведенному перечню Если есть подтверждающие документы

Если не можете получить к моменту направления какой-либо документ, рекомендуем выслать уведомление контрагенту в срок. В нем нужно указать, что получаете или готовите бумаги, и предоставить их сразу, как они будут готовы.

Узнайте, когда нужно начинать банкротить контрагента.

Собираем доказательства

Обосновать наступление форс-мажора обязан должник (п.12 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25).

Возврат аванса при форс-мажоре в 2023 году: Порядок и условия возврата предоплаты в случае непреодолимой силы

они спорят, где искать доказательства. Источник: freepik.com/cookie-studio

Для внешнеторговой сделки документальным подтверждением будет сертификат о непреодолимых обстоятельствах, который выдает на платной основе Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) согласно установленному порядку.

Доказательством для сделок между российскими компаниями выступают:

  1. Документы, выдаваемые компетентными органами, констатирующие факт наличия самого обстоятельства.
  2. Акты о признании их непреодолимыми и введении ограничительных мер.

В ситуации с пандемией коронавируса также можно сослаться на то, что наличие непреодолимых событий – общеизвестный факт (ч. 1 ст. 69 АПК РФ).

Не допускаем увеличения вреда

Принимаем все разумные меры, чтобы не допустить роста нанесенного ущерба контрагенту в связи с тем, что вы не можете исполнить свое обязательство. (п.10 Постановления пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Ожидаем окончания

Когда ситуация изменится, незамедлительно сообщаем об этом контрагенту и исполняем просроченное обязательство. Порядок уведомления аналогичен.

Если в договоре нет специальных условий

В этом случае могут быть разные сценарии.

Возврат аванса при форс-мажоре в 2023 году: Порядок и условия возврата предоплаты в случае непреодолимой силы

последствия могут быть непредсказуемыми. Источник: freepik.com/chokchaipoomichaiya

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, согласно ст. 451 ГК РФ.

Если вследствие просрочки из-за форс-мажора кредитор утратил интерес в исполнении, он вправе отказаться от договора. При этом должник не отвечает перед контрагентом за убытки (п. 9 Постановления пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Обязательство прекращается по причине невозможности его исполнения вследствие:

  • обстоятельств, за которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ). То есть физически это сделать не получится. При этом прекращается «автоматически» – в результате возникновения самого факта невозможности исполнения;
  • издания акта органа государственной власти или местного самоуправления (п. 1 ст. 417 ГК РФ). То есть юридическая невозможность исполнения. Обязательство также прекращается «автоматически».

В тему! На кого распространяется мораторий на проверки во время пандемии.

Вывод

Если не можете исполнить условия договора из-за форс-мажора, уведомите срочно об этом контрагента и приложите подтверждающие документы. Но даже это не освобождает должника от его обязательств – отдать долги придется, когда ситуация изменится.

Возможность применения тех или иных норм закона для развития соответствующего сценария зависит от многих факторов, оценку которым могут дать только специалисты.

При нестандартной ситуации или сомнениях в правильности выбора собственных действий, для минимизации возможных потерь лучше обратиться к практикующим юристам.

Судьба авансов при форс-мажоре — Елена Федорук на vc.ru

{«id»:181777,»gtm»:null}

Первое и главное – посмотреть, что предусматривает договор на случай наступления таких обстоятельств. В Гражданском кодексе РФ на этот счёт есть три юридические концепции, одна из которых применима к договорным отношениям в вашей конкретной кризисной ситуации:

1. Непреодолимая сила, или «форс-мажор» (ч. 3 ст. 401 ГК РФ).

2. Невозможность исполнения обязательства (ст. 416 и 417 ГК РФ).

3. Существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ).

Если вам интересно, то я подробно расскажу о каждой норме и о том, какая из них и как может быть применена к ситуации с коронавирусом и к вашей конкретной ситуации (не забудьте оставить своё мнение в х!).

А пока что – ответ на вопрос одного из ТОП-спикеров в сфере бизнес-продвижения, которому пришлось отменить бизнес-мероприятие в Санкт-Петербурге: «Что делать с авансами, полученными за предстоящее оффлайн-мероприятие?»

Ответ: если мероприятие переносится по причинам, от вас не зависящим, — предупредить об этом в разумные сроки. А если не было специально оговорённых условий в договоре, и люди требуют возврат, то однозначно возвращать!

Несмотря на то, что большинство людей считают, что это форс-мажор, и деньги при это возвращать не обязательно, на самом деле – в большинстве случаев (в том числе с коронавирусом) поставщики, продавцы, лица, оказывающие услуги, будут обязаны вернуть аванс – если заказчик утратил интерес к исполнению.

Если опираться на законы и практику, то обращаемся к разъяснениям в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.

2016 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным (!) после того, как они отпали.

Надо отметить, что и кредитор (в нашем случае – организатор мероприятия) не лишен права отказаться от договора, если он утратил интерес к исполнению: вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (читай: по причине случившегося форс-мажора). При этом должник (заказчик, покупатель, клиент) не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Если же вы оказали услугу, и вам не заплатили, прикрываясь форс-мажором – это юридически неверно. Денежные обязательства исполняются независимо от форс-мажора, и даже пандемия не оказывает никакого влияния на исполнение денежных обязательств. За уже оказанные вами услуги/ проведенные работы оплата должна быть произведена.

Как организатору мероприятия обезопасить себя на случай непредвиденного изменения обстановки? Ведь, если мероприятие просто переносится, а возвраты начинают требовать массово, — то, как минимум, при этом теряются деньги на банковские комиссии, операции по расчётному счёту, предоплата за аренду помещения, возможно, стоимость билетов – если мероприятие выездное?

Единственный документ, который регулирует отношения между исполнителем и заказчиком, это договор. В случае массового мероприятия – договор публичной оферты. Вот в нём можно и определить правовую природу предоплаты (аванс это или задаток), и предусмотреть удержание фактически понесённых расходов при возврате, и прописать другие моменты.

Я не устаю повторять, что грамотно составленная оферта – ваша надёжная защита от потребительского экстремизма и любых кривотолков. Ну, а к кому обратиться за её составлением, вы уже наверняка поняли.

Читайте также:  Предварительный договор соглашение об авансе - Юридическая помощь

{«contentId»:181777,»count»:0,»isReposted»:false,»gtm»:null}

{«id»:181777,»gtm»:null}

Форс-мажор в договоре: что и как правильно прописать в договоре — «СберБизнес»

В договоре зафиксируйте:

  • Какие именно события вы с контрагентом считаете форс-мажором.
  • Как вы будете извещать друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы: в какой срок, по почте или в электронном виде, кто из сотрудников уполномочен это сделать.
  • Какие документы вы будете принимать в качестве доказательств наступления форс-мажора. Так, вы можете прописать, что обязательна справка от госоргана, а можете договориться о более простых документах — что подойдёт скриншот уведомления на сайте МЧС.
  • Как будете действовать для разрешения проблемы.

Если есть соглашение о форс-мажоре, вам не придётся обращаться в суд или запрашивать справку из госорганов, например Гидрометцентра. Вы с контрагентом сами договариваетесь, что форс-мажор, а что — нет. И, если такой форс-мажор случится, обойдётесь письмом-уведомлением и допсоглашением к основному договору.

Направьте контрагенту письмо, в котором вы:

  1. фиксируете, что произошёл форс-мажор,
  2. указываете, какое именно событие случилось,
  3. описываете, как именно возникшие обстоятельства повлияли на исполнение договора,
  4. уведомляете о мерах, предпринятых вами для решения проблемы.

Если вы не установили собственные сроки, отправьте письмо контрагенту не позднее 3 дней с момента возникновения форс-мажорного обстоятельства. Лучше сделать это ещё раньше, насколько это возможно, чтобы проявить свою добросовестность, то есть показать, что вы не уклоняетесь от исполнения обязательства.

После уведомления о наступлении форс-мажора подпишите дополнительное соглашение, в котором указаны:

  • Событие, которое вы признали основанием для освобождения от ответственности в настоящий момент (например, взлом склада поставщика и хищение товара).
  • Новые сроки исполнения обязательства (поставщик не сможет передать товар в установленный договором срок, поэтому в допсоглашении должен быть зафиксирован момент, когда обязательство должно быть исполнено). Можно связать срок исполнения обязательства не с датой, а с событием — например, с прекращением паводка.
  • Условие об освобождении от ответственности за нарушение исполнения обязательства. Обозначьте, что все стороны договора согласны не применять санкции к нарушителю.

Смотрите на обстоятельства скептически: они всё равно должны быть чрезвычайными и непредотвратимыми. В случае, если у вас с партнёром возникнут разногласия, вам придётся обращаться в суд и доказывать, что названные обстоятельства действительно являются форс-мажором.

Само по себе чрезвычайное событие не освобождает сторону от исполнения обязательств по договору — чтобы соблюсти все правила, направьте контрагенту письмо, в котором вы:

  1. фиксируете, что случился форс-мажор,
  2. описываете, как именно возникшие обстоятельства повлияли на исполнение договора,
  3. уведомляете о мерах, предпринятых для решения проблемы,
  4. предлагаете переговоры о заключении допсоглашения,
  5. просите не начислять пени и не требовать с вас задолженность — как минимум до начала переговоров,
  6. предупреждаете, что до начала переговоров не будете исполнять обязательства на прежних условиях и обратитесь в суд, если контрагент промолчит или откажет.

Важно отправить письмо контрагенту не позднее 3 дней с момента возникновения форс-мажора — заказным письмом Почтой России, курьерской службой или вручить сотруднику под подпись.

Приложите к письму проект допсоглашения, в котором предлагаете конкретные изменения в договоре — размер, сроки или порядок оплаты, объёмы поставок и т. п. Когда удастся договориться с контрагентом, подпишите соглашение.

Если договориться с партнёром не получилось, придётся обращаться в суд. Как это сделать — подробно расскажем ниже.

Форс-мажор не освобождает от всех обязательств. Некоторые придётся выполнить после того, как ситуация вновь нормализуется, если контрагент будет в них всё ещё заинтересован.

Например, по условиям вы должны сшить партию одежды или провести мастер-класс. Это называется «обязательство в натуре» — речь о конкретном действии, которое невозможно заменить денежной выплатой. Когда форс-мажор прекратится — например, отменят режим повышенной готовности, вы должны будете выполнить всё, что предусмотрено договором.

Денежные обязательства тоже придётся исполнять в полной мере. Не возвращать аванс и плату за товары или услуги можно только при наличии подписанного соглашения о прощении долга. Если такого соглашения нет — деньги нужно вернуть, иначе будете нести ответственность по договору и закону.

Доказать, что обстоятельство непреодолимой силы действительно возникло и помешало выполнить договорённости, обязан должник.

Не существует какого-то перечня обстоятельств непреодолимой силы. Разберём на примерах, какие ситуации можно было бы признать форс-мажором.

Можно признать форс-мажором

Не получится признать форс-мажором

Автомобили поставщика невозможно завести из-за сильных морозов — обычно в области такой погоды не бывает

Автомобили поставщика невозможно завести из-за сильных морозов — но для области это не редкость

Товар невозможно передать покупателю, потому что сгорел склад, построенный по правилам техники противопожарной безопасности

Товар невозможно передать покупателю, потому что сгорел склад, построенный без соблюдения правил с использованием огнеопасных материалов

Власти запретили сжигать пни в непожароопасный сезон из-за аномально высокой температуры воздуха

Компания не исполнила обязательство сжечь пни в пожароопасный сезон, так как власти приняли постановление, лишь уточняющее уже существующий запрет

Сильный ветер сорвал шифер с крыши нового дома, построенного с соблюдением всех строительных стандартов

Сильный ветер сорвал шифер с крыши дома, который своевременно не отремонтировали

Все инженеры подрядчика получили мобилизационные предписания, поэтому невозможно разработать чертежи в установленный срок, при этом договор заключён до начала мобилизации

Подрядчик поручил инженерные работы сторонней компании — все инженеры в ней получили мобилизационные предписания, а подрядчик не смог найти другую фирму

Если ваш контрагент — иностранная фирма, вам нужно получить сертификат о форс-мажоре. Его выдаёт Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) специально для внешнеторговых сделок. За рассмотрение заявления о признании ситуации форс-мажорной придётся заплатить 13 500 рублей — даже если вам откажут.

Для договоров, заключённых между российскими предпринимателями, процедура немного проще. Кроме сертификата от ТПП, доказать наступление форс-мажора могут:

  • справка или письмо МЧС о стихийном бедствии,
  • справка Гидрометцентра об аномальных погодных условиях,
  • справка МЧС о случившемся пожаре,
  • публикации СМИ,
  • решения органов власти — например, о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Соберите доказательства и готовьте иск. Повторимся: решение о признании ситуации форс-мажором принимает только суд, если вы не прописывали соглашение в договоре.

Если суд признает спорное обстоятельство форс-мажором, произойдёт что-то из этого:

  1. Сторону, нарушившую своё обязательство, освободят от неустойки и возмещения убытков.
  2. Суд изменит условия договора: принудительно уменьшит размер оплаты или увеличит срок исполнения обязательства.
  3. Суд решит, что из-за форс-мажора выполнять обязательства бессмысленно или невозможно, а значит, их нужно прекратить. Договор перестанет действовать.

Как форс-мажор из-за коронавируса освобождает от долгов

Мир накрыла вторая волна коронавируса. Предприниматели справедливо опасаются, что работать снова запретят. Тогда опять будут проблемы с оплатой по договорам и исполнением обязанностей. Но сейчас ситуация с договорами более понятная — появилась практика судов по спорам между предпринимателями. Рассказываем, когда можно сослаться на форс-мажор, а когда нет.

Если предприниматель платит за аренду, товары или услуги позже срока, контрагент вправе насчитать неустойку и потребовать компенсацию убытков. То же самое со своими обязанностями по договору, например, за просрочку выполнения работ или доставку товара.

Но если договор не получилось исполнить из-за непреодолимой силы, с предпринимателя снимается ответственность. Так сказано в ст. 401 ГК РФ.

Запрет работы бизнеса, объявление нерабочих дней и падение выручки из-за пандемии — это форс-мажор. Но ответственность по договорам не снимается автоматом со всех предпринимателей в стране.

Во-первых, надо подтвердить, что перевести деньги или закончить работы не получилось именно из-за государственных ограничений.

Во-вторых, что предприниматель предупредил контрагента о проблемах и исполнил обязанности, как только власти ослабили карантинные меры.

Объявленные президентом нерабочие дни не отодвигают срок исполнения обязанностей, если по факту конкретный вид бизнеса не закрывали.

Если из-за карантина контрагент потерял интерес к договору, его расторгают. Неотработанную оплату возвращают. 

  • Подробно про форс-мажор и договоры мы писали в наших статьях.
  • ???? Когда можно не платить по договорам во время коронавируса
  • ???? Как изменить или расторгнуть договор из‑за коронавируса

Когда ответственности получится избежать, а когда нет

Давайте посмотрим, как работают правила о коронавирусном форс-мажоре в жизни.

Долги и неустойка по договору

Долги по договорам, которые появились до объявления в регионе режима повышенной готовности, придётся заплатить с неустойкой. Даже если в бизнесе уже зарождались проблемы с закупками и оплатами из-за коронавируса. Финансовые трудности — это обычный предпринимательский риск. Форс-мажор здесь не работает. Пример — дело № А53-14058/2020.

Долг по договору придётся заплатить с неустойкой, если вид деятельности предпринимателя не попал под запрет в карантин, а других препятствий не было. Пример — дело № А45-16141/2020.

А вот снизить неустойку можно, если по договору она слишком суровая. Правда, если с контрагентом не получилось договориться миром и дошло до суда, понадобятся формальности.

Должнику надо заявить суду ходатайство о снижении неустойки и объяснить, почему с него требуют слишком много. Дополнительный довод — бизнес попал в список особо пострадавших отраслей.

В одном деле заказчик снизил пени за долг по перевозке груза с 1 % в день до 0,1 % — дело № А43-7931/2020.

Читайте также:  Авансовые платежи по налогу на прибыль вновь созданных: Порядок и правила предварительной оплаты налога на прибыль для новообразованных организаций

Предприниматель освобождается от неустойки, если не мог выполнить работы или привезти товар из-за запрета передвижения по городу и закрытого допуска в здание контрагента. Но он исполнил свои обязанности как только карантин ослабили и работники получили пропуски для передвижения по городу. Пример — дело № А84-2780/2020.

Расторжение договора

Нельзя отказаться от договора и не исполнять обязанности без согласия другой стороны, просто сославшись на коронавирус и остановку деятельности. Карантин — это не на века. Наоборот, нужно договариваться с контрагентом, когда и с какими изменениями работы будут продолжены или товары поставлены. Пример — дело № А79-4387/2020.

Договор аренды помещения нельзя расторгнуть без согласия арендодателя, если арендатор не попытался договориться о скидках и отсрочках, которые положены в рамках коронавирусной господдержки пострадавших отраслей. Это касается случаев, когда в договоре аренды нет условия об одностороннем отказе от помещения. Пример — дело № А40-122178/2020.

Договор аренды можно расторгнуть, если в помещении нельзя работать из-за ограничений, бизнес арендатора относится к особо пострадавшим отраслям, а по скидке договориться не получилось. Такие случаи — существенное изменение обстановки, дальше сотрудничать невыгодно. Пример — дело № А26-4576/2020.

???? Скидка по арендной плате из‑за коронавируса

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Возврат неотработанных денег

Если договор стал неактуальным из-за коронавируса, и его разорвали, предоплату нужно вернуть. Форс-мажор освобождает от возмещения убытков, но не дает привилегию оставить предоплату себе. Пример — дело № А40-126511/2020.

Статья актуальна на  25.05.2022

Являются ли санкции форс-мажором и что делать, если обязательства по договору стали невыполнимыми после введения дополнительных мер против РФ

Мастерская по ремонту заводского оборудования приняла заказ на ремонт станка и получила аванс. Для выполнения работ заказали детали в США, которые ничем не заменить и больше их нигде не производят. Заказчик подтвердил, что нужны именно эти детали. Но из-за событий в мире поставка была заморожена. Деталей нет, денег тоже. Компания и рада бы отремонтировать станок, но не может.

https://www.youtube.com/watch?v=lwweSsDCpBQ\u0026pp=ygXFAdCS0L7Qt9Cy0YDQsNGCINCw0LLQsNC90YHQsCDQv9GA0Lgg0YTQvtGA0YEt0LzQsNC20L7RgNC1INCyIDIwMjMg0LPQvtC00YM6INCf0L7RgNGP0LTQvtC6INC4INGD0YHQu9C-0LLQuNGPINCy0L7Qt9Cy0YDQsNGC0LAg0L_RgNC10LTQvtC_0LvQsNGC0Ysg0LIg0YHQu9GD0YfQsNC1INC90LXQv9GA0LXQvtC00L7Qu9C40LzQvtC5INGB0LjQu9GL

Заказчик негодует из-за невыполненных работ, грозится потребовать обратно аванс и взыскать пеню за каждый день просрочки.

Ситуация неприятная, но у мастерской есть выход — можно снять с себя ответственность по обязательствам, не возмещать убытки или не платить пеню. Рассказываем, что делать, если бизнес пострадал от непредвиденных обстоятельств.

Чтобы снять с себя ответственность по обязательствам насовсем или на какое-то время, недостаточно просто сообщить заказчику, что больше не можете выполнять условия договора. Нужно действовать по закону.

  • снять с себя ответственность за просрочку исполнения контракта в связи с форс-мажором;
  • изменить условия договора или расторгнуть его из-за существенных изменений обстоятельств.

Далее рассмотрим, что делать в каждом из вариантов.

Форс-мажор — это обстоятельства непреодолимой силы, которые делают исполнение договора невозможным в оговоренные сроки.

Форс-мажор

У форс-мажора есть критерии:

  • чрезвычайность — событие нельзя было предсказать;
  • непредотвратимость — никто не может повлиять на само событие и его последствия;
  • временность — событие наступило не навсегда.

Если события, которые мешают поставить товар или выполнить работы, отвечают этим критериям, нужно сделать несколько шагов.

Уведомить контрагента о форс-мажоре. Нужно отправить контрагенту письмо и объяснить, почему выполнение условий договора в текущих обстоятельствах невозможно. Сделать это надо, как указано в договоре, например по электронной почте или заказным письмом на юридический адрес.

Шаблон уведомления о форс-мажореУведомление о форс-мажоре пишут в свободной форме. Этот текст можно использовать как шаблон

Собрать документы, которые доказывают наступление форс-мажора. Это может быть письмо от перевозчика с отказом доставить груз или прямые запреты иностранных государств на работу с российскими компаниями. Доказательства отправляют контрагенту тем же способом, что и уведомление о форс-мажоре.

Получить сертификат о форс-мажоре в Торгово-промышленной палате — ТПП. Чтобы получить сертификат, пишут заявление в свободной форме и отправляют по электронной почте в представительство ТПП в своем регионе. Список представительств с контактами есть на сайте ТПП.

ТПП регионов

К заявлению прикрепляют регистрационные документы компании или ИП и договор, который нужно приостановить.

ТПП России, которая дает заключения по внешнеэкономическим сделкам, рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. Если решение в пользу заявителя, выдают сертификат о форс-мажоре — это официальный зарегистрированный документ. Обычно их выдают платно, но до конца апреля 2022 года ТПП выдает такие сертификаты бесплатно.

Бесплатная выдача сертификата о форс-мажоре

Сертификат о форс-мажоре — это еще не окончательное решение, а только одно из доказательств, что форс-мажор наступил. Документ станет весомым аргументом для суда, если до него дойдет дело.

Провести переговоры с контрагентом. Когда собраны все документы и получен сертификат о форс-мажоре, стороны пытаются договориться о том, что делать дальше. Договор можно приостановить, для этого подписывают дополнительное соглашение о том, когда стороны снова смогут вернуться к исполнению договора.

Судьба договора в случае форс-мажора зависит от того, что согласовали стороны. Например, стороны могли договориться, что, если форс-мажор длится дольше одного месяца, то они расторгают договор. Условие об этом должно быть включено в договор. Если контрагент не исполнил обязательства из-за форс-мажора, но у него остался неиспользованный аванс, он должен вернуть эти деньги другой стороне.

Подать иск в суд. Если контрагент не идет навстречу, подают исковое заявление в суд. К иску прикладывают все документы, которые были получены ранее: доказательства и сертификат о форс-мажоре.

Направляют иск в тот суд, который указан в договоре. Это может быть суд по месту нахождения заказчика или исполнителя. Если этот момент в договоре не учтен, то иск направляют в суд по месту нахождения ответчика.

ИП находится в Пскове, а его контрагент, который не согласен приостановить действие договора, — в Москве. Если в договоре не указано, куда нужно направить иск, ИП отправляет его в Арбитражный суд Москвы.

Суд рассматривает дело и решает, можно ли считать сложившиеся обстоятельства форс-мажором и можно ли освободить от ответственности сторону, которая не исполнила обязательство из-за этих событий.

Не все события, которые наступают внезапно и влияют на выполнение условий договора, суд рассматривает как форс-мажор. Экономические санкции — не такая уж редкость и зачастую их относят к предпринимательским рискам, как, например, колебание курса валют или блокировку счета. Все зависит от нюансов договора и того, на какие дела будет опираться суд при вынесении решения.

Критерии существенных изменений обстоятельств:

  • чрезвычайность — сторона не могла предвидеть, что реальность так кардинально изменится;
  • непредотвратимость — сторона не могла предотвратить или преодолеть событие;
  • несправедливость в отношении одной из сторон — для стороны договор становится непосильным бременем.

Последний пункт отличает существенное изменение обстоятельств от форс-мажора. Если истец теряет значительно больше денег в случае исполнения договора, чем ответчик, суд это учтет.

Чтобы изменить или расторгнуть договор по причине существенных изменений обстоятельств, нужно предпринять два шага — провести переговоры с контрагентом и, если не удалось договориться, обратиться в суд.

Провести переговоры с контрагентом. Чтобы убедить контрагента, что выполнение договора стало невозможным или убыточным для бизнеса, собирают всю информацию по сделке и ситуации на рынке.

Это могут быть официальные документы других стран о запрете поставок в Россию, письмо перевозчика с отказом привезти товар.

Нагляднее всего будет расчет того, какие убытки терпит компания или ИП, если продолжит исполнять договор.

Расчеты и все собранные документы, предложение расторгнуть или изменить договор отправляют в официальном письме контрагенту тем способом связи, который указан в договоре, — по электронной почте или заказным письмом.

Подать иск в суд. Если через 30 дней или в другой срок, указанный в договоре, переговоры с контрагентом ни к чему не привели, можно подавать иск в суд. Раньше этого делать не следует — таков порядок досудебного решения споров: подадите иск раньше срока — в рассмотрении дела откажут.

Иск подают в тот суд, который указан в договоре, или по месту нахождения ответчика. К иску прикладывают все собранные документы и доказательство того, что была попытка решить дело без судебной тяжбы, — копию официального письма с требованиями.

Суд рассмотрит дело и примет решение о том, стоит ли расторгать договор, изменить его условия или истец должен выполнить свои обязательства.

Отдельно суд учтет дату заключения договора: если обстоятельства изменились раньше, чем заключен договор, это может быть рассчитано как недобросовестность и решение будет принято в пользу ответчика.

Судебная практика разнообразна: схожие изменения обстоятельств могут как признаваться, так и не признаваться существенными в зависимости от конкретной ситуации.

Чтобы суд принял решение в пользу истца, нужно попытаться минимизировать убытки контрагента, например предложить изменить условия поставки или вернуть аванс, если он был внесен по условиям договора. Просто разговора по телефону будет недостаточно, лучше отправить письмо с приглашением к переговорам. Если дело дойдет до судебной тяжбы, такое письмо можно будет распечатать и приложить к иску.

Практика показывает, что суд расценивает попытку договориться как ответственное поведение и, скорее всего, учтет такие действия, когда будет принимать решение.

Чтобы подстраховать себя на этапе согласования договора, обратите внимание, как прописаны форс-мажорные обстоятельства. Есть несколько способов это сделать.

Отдельным пунктом прописать в числе форс-мажорных обстоятельств экономические санкции иностранных государств. Если такие санкции повлияют на вашу работу, даже в суде этот пункт в договоре сыграет на руку — контрагент будет обязан приостановить исполнение договора и освободить вас от ответственности.

Определить форс-мажоры. Например, указать, что действия или бездействие третьих лиц могут повлиять на исполнение договора и вторая сторона не несет за это ответственности. В этом случае отказ иностранной компании поставлять товар станет причиной форс-мажора.

Сделать открытым список форс-мажорных обстоятельств. Для этого последним пунктом пишут «и тому подобное» или «другие обстоятельства, которые стороны не контролировали и не могли предвидеть либо преодолеть».

Проверить, не исключены ли какие-то события из числа форс-мажорных. Если в договоре оговорено, что экономические санкции не являются форс-мажором, в суд идти бесполезно.

В своем решении судья будет опираться на договор и не сможет признать санкции форс-мажором.

Тогда лучше пытаться изменить условия работы или расторгнуть договор по причине существенных изменений обстоятельств.

Прописать, как действовать при форс-мажоре. Указать в договоре список документов для подтверждения форс-мажора, определить порядок извещения второй стороны договора о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Например, по электронной почте или письмом с печатью и подписью гендиректора.

Прописать в договоре срок форс-мажора, после которого любая из сторон может расторгнуть договор без пеней и штрафов. Порядок выхода из договора тоже нужно определить: в какой форме уведомить контрагента.

Например, если форс-мажор в связи с санкциями продлится больше, чем три месяца, заказчик или исполнитель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке.

Для этого он отправляет контрагенту официальное письмо о том, что расторгает договор.

Читайте также:  Перенос вычета по ндс с аванса - Юридическая помощь

Что является форс-мажором

По общему правилу, контрагент несет ответственность за то, что нарушил условия сделки. Не вовремя закончил ремонт, поставил некачественный товар, не оказал услугу — плати убытки или неустойку. Но бывают случаи, когда исполнить договор невозможно по объективным причинам. Такие ситуации называют форс-мажором.

Форс-мажор (фр. force majeure — «высшая сила») — это обстоятельство непреодолимой силы, из-за которого контрагент не может исполнить обязательство по сделке (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

У обстоятельств непреодолимой силы есть два главных признака (п. 3 ст. 401 ГК РФ, п. 8 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7): 

  • Чрезвычайность. Это значит, что происшествие исключительное и необычное для конкретных условий. Никто не может предвидеть, что в здание попадет молния, начнется пожар или между городами размоет дорогу так, что передвигаться по ней будет невозможно.
  • Непредотвратимость. Событие считается таким, если любая другая компания в похожей ситуации не смогла бы устранить его или наступившие последствия. Если весной река вышла из берегов и затопила полгорода, противостоять этому не получится.

По делу А04-3423/2012 суд признал форс-мажором паводок. Компания «Стройсервис» и администрация Белогорска заключили договор на строительство многоэтажного дома. Подрядчик выполнил работу в срок, а вот заказчик вовремя не заплатил.

За просрочку администрация должна была выплатить 3,8 млн рублей. В суде выяснилось, что в Белогорске полгода действовал режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на реке Томь.

Администрация эвакуировала людей, проводила спасательные операции, восстанавливала разрушенные здания. Все это потребовало больших вложений.

Суд установил, что паводок — обстоятельство непреодолимой силы, поэтому освободил заказчика от уплаты неустойки за этот период и снизил ее на 700 тысяч рублей (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 № Ф03-5191/2014). 

В законе нет конкретного перечня форс-мажорных обстоятельств. Для внешнеторговых сделок обстоятельства непреодолимой силы перечислены в приложении к постановлению Правления торгово-промышленной палаты РФ от 23.12.2015 № 173-14. К ним относятся:

  • стихийные бедствия (землетрясение, наводнения, ураганы),
  • пожары,
  • массовые заболевания (эпидемии),
  • забастовки,
  • военные действия,
  • террористические акты, диверсии,
  • ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, санкции и контрсанкции.

На практике суды следуют схожему принципу. Обстоятельствами непреодолимой силы они признают природные катаклизмы, неблагоприятные метеоусловия, штормовые предупреждения, схождение снежных лавин, масштабные забастовки.

Обстоятельства, которые не являются чрезвычайными и непредотвратимыми, форс-мажором не считаются. Нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы и события, зависящие от воли или действий контрагента. Вот случаи, которые суд точно не признает форс-мажором:

  • На рынке нет товаров, которые нужны для исполнения сделки.
  • У должника нет денег.
  • Контрагент должника нарушил обязательство, из-за чего он сам теперь не может выполнить условия договора. Например, «Ромашка» обязалась починить крышу для компании «Василек». Но подрядчик не закончил ремонт в срок. «Ромашка» винит во всем недобросовестного поставщика металлочерепицы. Если бы поставили материал без опозданий, крыша была бы готова вовремя. Подрядчик настаивает, что из-за форс-мажора отвечать за просрочку не будет. Но здесь нет обстоятельств, которые нельзя предотвратить. Это обычные предпринимательские риски. «Ромашка» зря рассчитывает уйти от ответственности, «Василек» имеет право расторгнуть договор и требовать возмещения убытков.
  • Представитель организации поступил неправомерно. Допустим, человек с доверенностью заключил от имени компании невыгодный для нее договор. Фирма такого поручения давала, сделку совершать не планировала.  Компании придется исполнить договор или нести ответственность перед контрагентом.

Для внешнеторговых сделок ТПП добавляет следующие случаи: 

  • финансово-экономический кризис,
  • изменение валютного курса,
  • девальвация национальной валюты,
  • преступные действия третьих лиц.

Вот некоторые обстоятельства, которые суды не признавали форс-мажорными:

Если ситуация не соответствует двум признакам, указанным в законе, суд не признает ее форс-мажором. Даже если стороны прописали ее в договоре.

ООО «УСТРА» заключило договор долевого строительства с гражданами и юрлицами. Дольщики оплатили работу вовремя, а застройщик не закончил ее в срок. Один из дольщиков, ООО «Справедливость», подал на нарушителя в суд. Застройщик оправдывался тем, что муниципальный орган выдал разрешение на строительство с задержкой.

Причина — недостатки в градостроительном плане на землю. «УСТРА» ссылалась на то, что в договоре среди форс-мажорных обстоятельств прописаны действия и бездействие органов. Значит, суд должен освободить застройщика от ответственности за нарушение договора.

Но суд указал, что стороны не могут назвать форс-мажором любые ситуации на свое усмотрение. В этом случае действия муниципального органа нельзя считать чрезвычайными и непредотвратимыми. Договором это положение изменить нельзя.

Поэтому суд взыскал неустойку с застройщика в пользу «Справедливости» (постановление Первого арбитражного апелляционного суда по делу №А79-9288/2016 от 14.04.2017).

Если контрагент нарушил условия договора, ему придется нести ответственность: выплачивать кредитору убытки, неустойку или проценты. Но в случае форс-мажора все иначе.

Если партнер не исполнил обязательство или сорвал сроки из-за обстоятельств непреодолимой силы, он освобождается от ответственности. Это значит, что контрагент не будет выплачивать кредитору убытки.

Другие санкции тоже не будут применяться. Хотя при обычных обстоятельствах это бы произошло.

Если у контрагента случился форс-мажор, он должен сообщить об этом партнеру и сделать все, чтобы минимизировать ущерб. Для суда важно, принимал ли должник необходимые меры для исполнения договора. Контрагент не сможет рассчитывать на освобождение от ответственности из-за форс-мажора, если он изначально выполнял обязанности недобросовестно.

По делу № 33-15830/2016 Ирина Иванова подала в суд на районную администрацию. Ответчик был собственником здания, с крыши которого ветер снес лист шифера. Он повредил припаркованные рядом машины. Администрация просила суд освободить ее ответственности. Доказывала, что сильные порывы ветра — обстоятельство непреодолимой силы.

Однако суд установил, что еще до неблагоприятных погодных условий ответчик не следил за состоянием крыши. Если бы администрация содержала ее в исправном состоянии, ветер бы не снес фанеру, а машины Ивановой были целы.

Суд вынес решение в пользу истца и обязал администрацию оплатить ущерб (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан от 29.08.2016 по делу № 33-15830/2016). 

Сам по себе факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы не ведет к прекращению договора. Стороны могут прописать, что обязательства автоматически перестают действовать с наступлением форс-мажора или через определенное время после этого (п. 38 постановления Пленума Верховного суда РФ от 11.06.2020 № 6).

Но по общему правилу, если должник может исполнить сделку, несмотря на форс-мажор, он должен сделать это сразу или после того, как обстоятельства непреодолимой силы прекратились. Например, поставщик не смог доставить груз в срок из-за размытой дороги. Через неделю проезд высох.

Поставщик обязан привести товар покупателю, пусть и с опозданием.

Может случиться, что из-за просрочки кредитор больше не заинтересован в исполнении договора. Если машина должна была привезти торты и шары к городскому празднику, спустя неделю это уже не нужно. Кредитор может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Но взыскать убытки с должника все равно не получится (п. 9 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7).

Проверьте вашего контрагента на благонадежность

Попробовать бесплатно

В суде нужно доказать, что обстоятельство действительно было чрезвычайным и непредотвратимым и что договор пришлось нарушить именно из-за него. Доказательства форс-мажора для суда зависят от обстоятельства непреодолимой силы и конкретной ситуации. Это могут быть:

  • письмо МЧС,
  • справка метеостанции,
  • справка о пожаре,
  • переписка сторон, из которой видно, что должник предупреждает кредитора о форс-мажоре,
  • указ президента о введении военного положения в РФ или субъекте РФ,
  • акт органа местного самоуправления о введении режима ЧС,
  • размещение на сайте МЧС сообщения о штормовом предупреждении,
  • размещение предупреждения водителям на сайте ГИБДД о неблагоприятных погодных условиях,
  • материалы СМИ, видео, фотографии,
  • заключение региональной ТПП об обстоятельствах непреодолимой силы. ТПП субъектов РФ вправе выдавать заключения о форс-мажоре по внутрироссийским контрактам. В документе указывают само обстоятельство непреодолимой силы, его характер как чрезвычайного и непредотвратимого, длительность, документальное подтверждение другими органами, причинно-следственную связь между форс-мажором и неисполнением договора (постановление Торгово-промышленной палаты РФ от 24.06.2021 № 7-2). Срок выдачи заключения — 10 рабочих дней. Стоимость — 13 500 рублей. С 10 марта по 30 апреля 2022 года заключения выдают бесплатно (Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 09.03.2022 № 24).

Часто договоры заключаются между юрлицами из разных стран, а товары по ним перевозят через границу в другое государство. Это внешнеторговые сделки.

Если из-за обстоятельства непреодолимой силы на территории России сторона не может исполнить обязательство, она имеет право обратиться в ТПП. Она выдаст сертификат о форс-мажоре (приложение к постановлению Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 23.

12.2015 № 173-14). Стоимость и сроки изготовления те же. Подробная информация есть на сайте ТПП России.

Сертификат ТПП России и заключение региональной ТПП — веские аргументы для суда. Однако стоит помнить, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Суд рассмотрит их наряду с другими доводами сторон.

Сама по себе пандемия форс-мажором не является. Однако за это время мы пережили многое: нерабочие дни, локдаун, запрет вывозить некоторые товары за пределы РФ. Такие меры могли помешать контрагентам исполнять сделки.

Верховный суд в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утвержден Президиумом Верховного суда РФ 21.12.2020) указал, что распространение коронавируса не может быть обстоятельством непреодолимой силы для всех.

Нужно анализировать вид деятельности должника, регион его работы, суть обязательств по договору, срок их исполнения, введенные ограничительные меры.

ФГУП подал в суд на ООО «Динакс». Истец просил взыскать с ответчика 4,5 млн неустойки за то, что он не поставил трубы.

Продавец доказывал, что он не исполнил договор из-за обстоятельств непреодолимой силы: в России объявили локдаун, всех сотрудников отправили в отпуск, въезд в регион истца, Мурманск, был ограничен.

Суд встал на сторону ответчика и освободил его от уплаты неустойки (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 г. № 09АП-45559/20 по делу № А40-76623/2020).

Общее правило в случае с короновирусом не меняется. Если обстоятельство, из-за которого должник нарушил договор, чрезвычайное и непредотвратимое, — это форс-мажор. Если нет, должник не освобождается от ответственности.

Собрали в таблицу ситуации, которые могут стать причиной нарушения договора. Судебная практика сформироваться еще не успела, поэтому в третьем столбце приводим решения со схожими обстоятельствам в прошлом. Новая практика может отличаться от этих подходов.

Данные в таблице актуальны для внешнеторговых сделок. Но ТПП уже обратилась в Верховный суд РФ за разъяснением, будут ли применяться эти обстоятельства к внутрироссийским сделкам.

Напомним, что в суде нужно доказать чрезвычайность и непредотвратимость события, а также причинную связь между ним и нарушением договора. Только тогда суд признает ситуацию форс-мажором и освободит должника от ответственности.

Форс-мажор — обстоятельство исключительное. Доказать его в суде непросто. И не зря: если большинство спорных ситуаций будет признаваться обстоятельствами непреодолимой силы, само явление утратит смысл.

Проверить компанию в Фокусе

Попробовать бесплатно

Adblock
detector